Satın alma işleminden sonra sorularınız için bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Genel Şartlar ve Koşullara Ek Hükümler
1- Teşhir ürünleri için garanti ve iade yoktur.
2- Ürün kapılardan veya merdivenlerden geçmezse sorumluluk müşteriye aittir.
3- Teslimat, ödemenin tamamen yapılmasından sonra gerçekleştirilir.
4- Taksitli satışlarda müşteri bir taksiti zamanında ödemezse taksit sözleşmesi iptal edilir ve müşteri kalan tüm borcu aynı ay içinde tek seferde ödemek zorundadır.
5- Ürün iadesi durumunda teslimat ücreti olan 100 Euro müşteriye aittir.
(Bu hüküm şikâyet durumlarında da geçerlidir.)
6- Ürün iade edildiğinde ürün bedeli müşteriye otuz (30) iş günü içinde iade edilir.
7- Ürün müşterinin kendisi tarafından teslim alındığında garanti yoktur.
8- Müşteri ürünü kendisi teslim alırsa, teslimat ve montajdan doğabilecek tüm sorunlardan müşteri sorumludur.
9- Yüksek parlaklıkta (high gloss) ürünlerde ve seramik yüzeylerde kullanıma bağlı olarak çizikler oluşabilir.
10- Yataklar için iade veya değişim garantisi yoktur.
11- Üretim farklılıkları nedeniyle mağazada sergilenen kumaş örneği ile teslim edilen ürün kumaşı arasında %20’ye kadar renk farkı olabilir.
12- Garanti süresi 1 yıldır.
Kullanıcı kaynaklı deformasyonlar garanti kapsamına girmez.
Yataklar için garanti yoktur.
13- Şirketimiz, kanepe ayaklarının parkede oluşturabileceği çiziklerden sorumlu değildir.
Ayakların altına keçe veya plastik koruyucu takılması önerilir.
Ayrıca metaller zamanla nem veya su ile temas ettiğinde paslanabilir.
14- Teslim süresi (yaklaşık 8 hafta) şirket hesabına kapora yatırıldığı tarihten itibaren başlar.
15- Teslimat gecikmesi ve sözleşme cezası:
Satıcıdan kaynaklanan sebeplerle teslim süresi aşılırsa, alıcı geciken teslimat için her tamamlanan hafta başına net fiyatın %0,5’i oranında, toplamda en fazla %5 olacak şekilde sözleşme cezası talep edebilir.
16- Cayma hakkı:
Bu sözleşme işletmeler arası bir satış sözleşmesi (B2B) olduğundan, §355 BGB uyarınca alıcı için yasal cayma hakkı yoktur.
Ürün ancak §§434 ff. BGB kapsamında bir ayıp olması durumunda iade edilebilir.
İyi niyet kapsamında iade:
Beğenmeme veya yanlış sipariş gibi durumlarda iade ancak satıcının yazılı onayıyla mümkündür. Bu durumda iade gönderim masrafları alıcıya aittir.
Ayıplı ürün:
Teslim edilen üründe kusur varsa, alıcı bunu örneğin 7 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Satıcı, alıcının tercihine göre kusuru giderir veya ürünü değiştirir.
17- Teslim edilen ürün kusurlu veya eksik ise satıcı garanti süresi içinde kusuru gidermek, ürünü değiştirmek veya başka bir çözüm sunmak zorundadır. Satıcı gerekli işlemleri yazılı olarak alıcıya bildirir.
18- Yatak odası takımı ve dolap iadesinde – sebep ne olursa olsun – 400 Euro teslimat ve montaj ücreti müşteriye aittir.
(Bu hüküm şikâyet durumlarında da geçerlidir.)
19- İade koşulları
Standart üretimden farklı olan ürünlerde – özellikle ölçü, kumaş veya ahşap değişikliği yapılan özel üretimlerde – iade mümkün değildir.
Müşteriye özel üretim yapılmış olmasına rağmen iade gerçekleşirse, şirket satış fiyatının %50’sini masraf karşılığı olarak kesme hakkını saklı tutar.
Standart ürünlerde iade:
Teslimattan sonra, ürün hatalı değilse iade kabul edilmez.
Buna rağmen iade yapılırsa satış fiyatının %60’ı iade edilir, %40 kesinti yapılır.
20- Satış sözleşmesi imzalandıktan sonra iade veya cayma hakkı yoktur.
14 günlük cayma hakkı yalnızca online veya mesafeli satışlarda geçerlidir.
İptal veya değişim yalnızca ilgili ürün için geçerlidir, tüm sipariş için geçerli değildir.
21- Ürünler evcil hayvanlara karşı garanti kapsamında değildir.
22- Şikâyet süreci yaklaşık 9 hafta sürer.
Şirket, yasal olarak kusuru en fazla üç kez giderme hakkına sahiptir.
Şirket tarafından yetkilendirilen uzman kişinin değerlendirmesi sonucunda karar müşteriye bildirilir.
Müşteri bu kararı kabul etmezse bağımsız bir bilirkişi görevlendirmek zorundadır.
Bilirkişi raporu şirkete sunulmalıdır.
Bilirkişi masrafları müşteriye aittir.
23- Kupon ve indirim aynı anda kullanılamaz.
Kupon kullanıldığında ürün normal fiyat üzerinden satılır.
24- Ürün müşterinin evindeki kapı veya merdivenlerden geçmezse şirket sorumluluk kabul etmez ve ürün bina girişinde bırakılır.
Müşteri mobilya asansörü isterse tüm masraflar müşteriye aittir.
25- Finansman (kredi) ile yapılan alışverişlerde teslimat ancak banka onayı ve ödemenin şirket hesabına geçmesinden sonra yapılır.
Bankanın istediği belgeler gecikirse teslimat da gecikir ve sorumluluk müşteriye aittir.
26- Kusurlu ürün teslim edilmesi ve üreticinin yenisini sağlayamaması durumunda şirket ürünü geri alıp satın alma bedelini iade etme hakkına sahiptir.
27- Sorumluluk reddi:
Şirket satılan ürünlerin montajından sorumlu değildir.
Montaj şirket tarafından yapılmış olsa bile montajdan sonra oluşabilecek zararlar müşterinin sorumluluğundadır.
27.2
Ahşap ürünlerde kumaşta olduğu gibi %100 aynı renk tonu elde etmek mümkün değildir.
Ahşabın doğal yapısı nedeniyle ton farklılıkları oluşabilir.
Bu durum ceviz, meşe, kayın gibi tüm ahşap ürünlerde görülebilir.
Mutfak mobilyaları hariç diğer ürünlerde sözleşmede belirtilen ölçülere göre %10’a kadar ölçü farkı olabilir.
28- Alıcı, teslimat sırasında ürünü dikkatlice kontrol etmek zorundadır.
Gözle görülür kusurlar 7 gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir.
29- Şikâyetler fotoğraf veya video ile belgelenmeli ve e-posta veya yazılı olarak gönderilmelidir.
30- Haklı kusur durumunda Panda Home Mobilya, kendi takdirine göre onarım, ürün değişimi veya fiyat indirimi yapma hakkına sahiptir.
31- Haksız şikâyetler (yanlış kullanım, aşınma veya müşteri kaynaklı zararlar) reddedilebilir.
32- Ön inceleme yapılmadan ürün geri alınmaz.
33- Satış sözleşmesini imzalayan alıcı bu şartları okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.
34- Modüler koltuklarda %100 simetri mümkün değildir.
35- Ilık su ve sabunla kolay temizlenebilen kumaş lekeleri için şirketimiz garanti vermez.
36- Finansmanla yapılan alışverişlerde sipariş tarihi bankanın nihai onayından sonra başlar.
37- Ürünler depomuza ulaşıp müşteri randevu için bilgilendirildikten sonra Almanya içinde en fazla 1 ay depoda tutulur.
Daha uzun bekleme süresinden doğabilecek zararlar için şirket sorumlu değildir.
Panda Home GmbH Genel İş Şartları
§ 1 Uygulama Alanı
(1) Bu Genel İş Şartları (AGB), müşterilerimizle yapılan tüm sözleşmeler, teslimatlar ve diğer hizmetler için geçerlidir.
(2) AGB, özellikle taşınır malların satışı ve/veya teslimine ilişkin sözleşmeler için geçerlidir; malları kendimiz üretmemiz veya tedarikçilerden satın almamız fark etmez.
(3) Yalnızca bizim AGB’miz geçerlidir. Alıcının farklı, aykırı veya ek genel iş şartları ancak ve ancak bunların geçerliliğini açıkça kabul etmemiz halinde sözleşmenin parçası olur. Bu kabul şartı her durumda geçerlidir; örneğin alıcının AGB’sini bildiğimiz halde teslimatı çekincesiz yapmış olsak bile.
(4) Münferit durumlarda alıcıyla yapılan bireysel anlaşmalar (yan anlaşmalar, eklemeler ve değişiklikler dahil) her durumda bu AGB’ye göre önceliklidir. Aksi ispat edilmedikçe, bu tür anlaşmaların içeriği bakımından yazılı sözleşme veya bizim yazılı onayımız esas alınır.
(5) Alıcının sözleşmeyle ilgili hukuken önem taşıyan beyan ve bildirimleri (örneğin süre verme, ayıp bildirimi, sözleşmeden dönme veya bedel indirimi) yazılı olarak, yani yazı veya metin şeklinde (örneğin mektup, e-posta, faks) yapılmalıdır.
(6) Yasal hükümlerin geçerliliğine yapılan atıflar yalnızca açıklayıcı niteliktedir. Bu nedenle, burada açıkça değiştirilmediği veya hariç tutulmadığı sürece, böyle bir açıklama olmasa da yasal hükümler geçerlidir.
§ 2 Sözleşmenin Kurulması
(1) Tekliflerimiz bağlayıcı değildir ve değiştirilebilir niteliktedir. Bu durum, alıcıya kataloglar, teknik belgeler (örneğin çizimler, planlar, hesaplamalar, maliyet hesapları, DIN normlarına atıflar), diğer ürün açıklamaları veya belgeler – elektronik biçimde de olsa – sunmuş olmamız halinde de geçerlidir. Bunlar üzerindeki mülkiyet ve telif haklarımız saklıdır.
(2) Alıcının mal siparişi, bağlayıcı bir sözleşme teklifi sayılır. Siparişte aksi belirtilmedikçe, bu sözleşme teklifini bize ulaştığı tarihten itibaren bir hafta içinde kabul etme hakkımız vardır.
(3) Kabul, yazılı olarak (örneğin sipariş onayı ile) veya malın alıcıya teslim edilmesi suretiyle yapılabilir.
§ 3 Teslim Süresi
(1) Teslim süresi bireysel olarak kararlaştırılır veya siparişin kabulü sırasında tarafımızca bildirilir. Böyle bir durum yoksa teslim süresi, sözleşmenin kurulmasından itibaren yaklaşık on haftadır.
(2) Sorumlu olmadığımız nedenlerle bağlayıcı teslim sürelerine uyamazsak (ifa imkânsızlığı / hizmetin mevcut olmaması), alıcıyı bu konuda bilgilendirir ve öngörülen yeni teslim süresini bildiririz. Hizmet yeni süre içinde de mevcut olmazsa, sözleşmeden tamamen veya kısmen dönme hakkımız vardır; alıcının yapmış olduğu karşı edimleri derhal iade ederiz. Bu anlamda ifa imkânsızlığına özellikle, tedarikçimizden zamanında tedarik sağlayamamamız da dahildir; yeter ki buna ilişkin uyumlu bir tedarik sözleşmesi yapmış olalım, bizim veya tedarikçimizin kusuru bulunmasın ya da somut olayda tedarikle yükümlü olmayalım.
(3) Bu AGB kapsamındaki alıcı hakları ve özellikle ifa yükümlülüğünün ortadan kalkması halinde (örneğin ifanın imkânsız veya katlanılamaz olması ve/veya sonradan ifa) bizim yasal haklarımız saklıdır.
(4) Üretici, sipariş edilen malın üretimini durdurmuşsa veya mücbir sebep halleri mevcutsa ve bu durumlar sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkmış, sözleşme anında öngörülemez nitelikte olmuş ve teslim etmeme durumundan biz sorumlu değilsek teslim yükümlülüğümüz yoktur. Bu gibi durumlarda sözleşmeden dönme hakkımız vardır. Bu durumlar hakkında alıcıyı bilgilendirir ve yapılan karşı edimleri iade ederiz.
§ 4 Teslimat
(1) Aksi kararlaştırılmadıkça teslimat depodan yapılır; aynı yer teslim ve varsa sonradan ifa için de ifa yeridir. Alıcının talebi ve masrafı üzerine mal başka bir teslim yerine gönderilebilir (nakliye satışı). Aksi kararlaştırılmadıkça gönderim şeklini (özellikle taşıma şirketi, güzergâh, ambalaj) belirleme hakkı bize aittir.
(2) Teslimatın ve gerekirse montaj/kurulumun tarafımızca yapılması kararlaştırılmışsa, bu durum satın alma sözleşmesinde ayrıca belirtilir.
(3) Montaj/kurulum kararlaştırılmışsa, bu yalnızca yerel koşullar (duvarlar, zeminler, ulaşım yolları) elverişli olduğunda ve çalışır durumda bir elektrik bağlantısı bulunduğunda yapılabilir. Alıcı yerel koşullar hakkında bize bilgi vermekle yükümlüdür. Duvarların, asılacak mobilya veya donanım için uygunluğu konusunda tereddütlerimiz varsa bunu alıcıya derhal bildiririz. Mevcut duvarların uygun olmaması sebebiyle montaj için özel ek masraflar gerekiyorsa, bu hizmetleri olağan ve makul bedellerle ayrıca faturalandırabiliriz. Açık bir özel anlaşma olmadıkça gaz, su veya elektrik tesisatının ya da su giderinin döşenmesi, bizim montaj hizmetimizin parçası değildir. Çalışanlarımız, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ötesinde iş yapma yetkisine sahip değildir.
(4) Malın tesadüfi yok olması ve tesadüfi bozulması riski en geç teslim ile birlikte alıcıya geçer. Ancak nakliye satışında bu risk ve gecikme riski, malın nakliyeciye, taşıyıcıya veya gönderimi gerçekleştirecek başka bir kişi ya da kuruma teslim edilmesiyle alıcıya geçer. Eğer alıcı taşıyıcıyı önceden kendisi görevlendirmişse ve bu kişi veya kurumu daha önce biz bildirmemişsek de aynı durum geçerlidir. Kabul işlemi kararlaştırılmışsa, riskin geçişi bakımından kabul esas alınır. Bunun dışında da kabul kararlaştırılmışsa eser sözleşmesine ilişkin yasal hükümler kıyasen uygulanır. Alıcının teslim almada temerrüde düşmesi de teslim veya kabule eşdeğerdir.
(5) Alıcı teslim almada temerrüde düşerse, gerekli işbirliğini yapmazsa veya teslimatımız alıcıdan kaynaklanan başka nedenlerle gecikirse, bu nedenle doğan zararların ve ek masrafların (örneğin depo giderleri) tazminini isteme hakkımız vardır.
§ 5 Fiyatlar, Ödeme Koşulları vb.
(1) Fiyatlarımıza ambalaj masrafları ve yasal KDV dahildir. Teslimat ve gönderim masrafları ise ancak ayrıca anlaşılmışsa dahildir.
(2) Nakliye satışı söz konusuysa, taşıma masrafları ve alıcının istemesi halinde taşıma sigortası masrafı alıcıya aittir.
(3) Belirtilen ödeme süresinin sona ermesiyle alıcı temerrüde düşer. Satış bedeli, temerrüt süresince yürürlükte olan yasal temerrüt faiz oranı üzerinden faizlendirilecektir. Daha kapsamlı gecikme zararlarını talep etme hakkımız saklıdır. Tacirlere karşı ticari temerrüt faizi talep etme hakkımız saklı kalır.
(4) Sözleşmenin kurulmasından sonra, alıcının ödeme gücünün yetersizliği nedeniyle satış bedeli alacağımızın tehlikeye girdiği anlaşılırsa (örneğin iflas başvurusu yapılması), yasal hükümler uyarınca ifayı reddetme ve – gerekirse süre verdikten sonra – sözleşmeden dönme hakkımız vardır. Tekil üretim niteliğindeki mallarda bu durumda süre vermeksizin derhal dönme hakkımız vardır; süre vermenin gereksizliğine ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.
(5) Alıcı, verilen süreye rağmen (veya yasal olarak süre vermenin gereksiz olduğu durumlarda) satış bedelini hiç ya da tam ödemez ve bu nedenle sözleşmeden dönersek, kullanım sonucu oluşan değer kaybını da kapsayan tazminat talep etme hakkımız vardır. Bunun için aşağıdaki sabit oranlar geçerlidir:
1. Mobilya, ankastre mutfak ve elektrikli cihazlar için (döşemeli mobilyalar hariç):
İlk 6 ay içinde: satış bedelinin %25’i, indirim yapılmaksızın
İkinci 6 ay içinde: satış bedelinin %35’i, indirim yapılmaksızın
Üçüncü 6 ay içinde: satış bedelinin %45’i, indirim yapılmaksızın
Dördüncü 6 ay içinde: satış bedelinin %55’i, indirim yapılmaksızın
Üçüncü yıl içinde: satış bedelinin %60’ı, indirim yapılmaksızın
Dördüncü yıl içinde: satış bedelinin %70’i, indirim yapılmaksızın
2. Döşemeli mobilyalar için:
İlk 6 ay içinde: satış bedelinin %35’i, indirim yapılmaksızın
İkinci 6 ay içinde: satış bedelinin %45’i, indirim yapılmaksızın
Üçüncü 6 ay içinde: satış bedelinin %60’ı, indirim yapılmaksızın
Dördüncü 6 ay içinde: satış bedelinin %70’i, indirim yapılmaksızın
Üçüncü yıl içinde: satış bedelinin %80’i, indirim yapılmaksızın
Dördüncü yıl içinde: satış bedelinin %90’ı, indirim yapılmaksızın
Alıcı, bizim herhangi bir değer kaybına uğramadığımızı veya sabit orandan önemli ölçüde daha düşük bir değer kaybı oluştuğunu ispat etme hakkına sahiptir.
Sipariş edilen mal, başlangıçta kararlaştırılan teslim süresi veya siparişte öngörülen çağırma tarihinden sonra teslim alınmaz ve satıcının verdiği iki haftalık ek sürenin ardından da alıcı teslim almayı reddederse ya da daha önce açıkça ve kesin olarak teslim almayı reddetmişse, tercihimize göre sözleşmeden dönebilir ve yukarıdaki esaslara göre ifa yerine tazminat talep edebiliriz. Ayrıca oluşan depo masraflarını da talep etme hakkımız vardır.
§ 6 Mülkiyetin Saklı Tutulması
(1) Satış sözleşmesinden doğan alacaklarımız tamamen ödenene kadar satılan malların mülkiyeti bize aittir.
(2) Mülkiyeti saklı mallar, güvence altına alınan alacaklar tamamen ödenmeden önce üçüncü kişilere rehnedilemez veya teminat amacıyla devredilemez. Alıcı, iflas başvurusu yapılması veya bize ait mallar üzerinde üçüncü kişilerin haciz vb. işlemleri olması halinde bizi derhal yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır.
(3) Alıcının sözleşmeye aykırı davranması halinde, özellikle muaccel satış bedelini ödememesi durumunda, yasal hükümler uyarınca sözleşmeden dönme hakkımız vardır.
(4) Taraflar, seri üretim mobilya ve mobilya parçalarının montajının kalıcı nitelikte olmayacağı ve bunların binanın esaslı parçası haline gelmeyeceği konusunda mutabıktır.
§ 7 Alıcının Ayıptan Doğan Hakları
(1) Alıcının maddi ve hukuki ayıplara ilişkin hakları (yanlış teslimat, eksik teslimat, uygunsuz montaj veya hatalı montaj talimatı dahil), aşağıda aksi düzenlenmedikçe yasal hükümlere tabidir. İşlenmemiş malın bir tüketiciye nihai tesliminde geçerli özel yasal hükümler saklıdır; tüketici ürünü işlemiş olsa bile.
Alıcı bir girişimci ise ve ayıplı ürünü örneğin başka bir ürüne monte ederek işlemişse, tedarikçiye rücu hakları hariç tutulur.
(2) Ayıba ilişkin sorumluluğumuzun temeli, esas olarak malın nitelikleri hakkında yapılan anlaşmadır. Malın niteliğine ilişkin anlaşma olarak, tekil sözleşmenin konusu olan tüm ürün açıklamaları ve üretici bilgileri ile sözleşme anında tarafımızca kamuya açıklanmış bilgiler (özellikle kataloglarda veya internet sitemizde) kabul edilir.
(3) Nitelikler ayrıca kararlaştırılmamışsa, ayıbın bulunup bulunmadığı yasal hükümlere göre değerlendirilir. Ancak üreticinin veya üçüncü kişilerin kamuya açık beyanlarından (örneğin reklam açıklamaları), alıcının bunları satın alma kararı açısından belirleyici olarak bize bildirmemiş olması halinde sorumluluk kabul etmeyiz.
(4) Teslim edilen mal ayıplıysa, öncelikle sonradan ifayı; yani ayıbın giderilmesi (onarım) veya ayıpsız mal teslimi (değişim) şeklinde seçme hakkı bize aittir. Sonradan ifayı yasal şartlar altında reddetme hakkımız saklıdır. Onarım başarısız olursa alıcı bedelde indirim yapabilir veya sözleşmeden dönebilir.
(5) Sonradan ifayı, alıcının muaccel satış bedelini ödemesi şartına bağlama hakkımız vardır.
(6) Alıcı, sonradan ifa için gerekli süreyi ve imkânı bize tanımak zorundadır; özellikle şikâyet konusu malı inceleme amacıyla teslim etmelidir. Değişim halinde alıcı, ayıplı malı yasal hükümlere göre iade etmek zorundadır. Sonradan ifa, eğer başlangıçta montajla yükümlü değilsek, ayıplı ürünün sökülmesini ve yeniden monte edilmesini kapsamaz.
(7) İnceleme ve sonradan ifa için gerekli giderleri, özellikle taşıma, yol, işçilik ve malzeme giderleri ile gerekiyorsa sökme ve montaj giderlerini, gerçekten ayıp varsa yasal düzenlemelere göre karşılar veya iade ederiz. Aksi halde, haksız ayıp giderme talebinden doğan masrafları (özellikle inceleme ve taşıma giderleri) alıcıdan talep edebiliriz; meğerki alıcı ayıbın bulunmadığını fark edemeyecek durumda olsun.
(8) Önemsiz ayıplarda sözleşmeden dönme hakkı yoktur.
(9) Alıcının tazminat veya boşa giden masrafların karşılanmasına ilişkin talepleri, ayıp durumlarında da sadece § 8 çerçevesinde mümkündür; bunun dışında hariç tutulur.
(10) Kullanılan malzemelerde ticari teamüle uygun ve alıcı açısından makul sayılabilecek renk ve damar farklılıkları saklıdır; örneğin ahşap veya taş yüzeylerde, tekstillerde (mobilya veya dekoratif kumaşlar) veya deride, özellikle sonradan verilen siparişlerde.
(11) Kasa tipi mobilyalarda ahşap tanımı, ön yüzün esas yüzeyleri için geçerlidir. Seri parçalar, arka panel ve iç donanım için başka ahşap, folyo veya plastik çerçevelerin kullanılması caizdir ve ayıp sayılmaz.
§ 8 Diğer Sorumluluklar
(1) Bu AGB’den ve aşağıdaki düzenlemelerden aksi çıkmadıkça, sözleşmesel veya sözleşme dışı yükümlülüklerin ihlalinde yasal hükümler çerçevesinde sorumluyuz.
(2) Hangi hukuki nedene dayanırsa dayansın, kasıt ve ağır ihmal halinde tazminat sorumluluğumuz vardır. Basit ihmal halinde ise – yasalardaki daha hafif sorumluluk ölçüleri saklı kalmak kaydıyla – yalnızca şu durumlarda sorumluyuz:
- yaşam, beden veya sağlık ihlalinden doğan zararlar için,
- esaslı bir sözleşme yükümlülüğünün önemsiz olmayan ihlalinden doğan zararlar için; bu durumda sorumluluğumuz, öngörülebilir ve tipik olarak ortaya çıkan zarar ile sınırlıdır.
(3) 2. fıkradan doğan sorumluluk sınırlamaları, kusurundan yasal olarak sorumlu olduğumuz kişiler bakımından da geçerlidir. Ancak bir ayıbı hileyle gizlemişsek veya malın niteliği için garanti vermişsek ve Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamındaki taleplerde bu sınırlamalar uygulanmaz.
(4) Ayıptan kaynaklanmayan bir yükümlülük ihlali sebebiyle alıcı ancak ihlalden bizim sorumlu olmamız halinde sözleşmeden dönebilir veya feshedebilir. Alıcının serbest fesih hakkı hariç tutulur. Diğer hususlarda yasal hükümler uygulanır.
§ 9 Tamamlayıcı Hükümler
§ 10 Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme, Bölünebilirlik Hükmü
(1) Bu AGB ve alıcı ile aramızdaki sözleşme ilişkisi için, milletlerarası yeknesak hukuk ve özellikle BM Satım Hukuku hariç olmak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku uygulanır.
(2) Alıcı Alman Ticaret Kanunu anlamında tacir, kamu tüzel kişisi veya kamu hukukuna tabi özel malvarlığı ise, sözleşme ilişkisinden doğan doğrudan veya dolaylı tüm uyuşmazlıklarda münhasır – uluslararası da olmak üzere – yetkili mahkeme Wuppertal’daki iş yerimizdir. Aynı durum, alıcının § 14 BGB anlamında girişimci olması halinde de geçerlidir. Ancak her durumda, teslim yükümlülüğünün ifa yerinde veya alıcının genel yetkili mahkemesinde dava açma hakkımız da saklıdır. Münhasır yetkilere ilişkin emredici yasal hükümler bundan etkilenmez.
(3) Bu AGB’nin herhangi bir hükmü geçersiz olursa veya sonradan geçersiz hale gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez.
Burada, yukarıda belirtilen malları sipariş ettiğimi ve sözleşmenin bir parçası olan arka yüzdeki satış ve teslimat koşullarının içeriğini kabul ettiğimi beyan ederim. Fiyatlarımız net fiyatlardır; iskonto ve indirimler ayrıca düşülmez, bunlar net fiyat sistemimizde gerçek fiyatlandırma ile zaten dikkate alınmıştır. Sözlü yan anlaşma yoktur. Mal, bedelin tamamı ödenene kadar bizim mülkiyetimizde kalır.
PANDA HOME
www.pandahomes.de
PANDA HOME Alıcı İmzası
Wuppertal Şubesi:
Genügsamkeit Str. 4, 42105 Wuppertal
Tel-WhatsApp: 0176 306 603 79
(Wuppertal WhatsApp)
(Yoğunluk nedeniyle aramanızı cevaplayamazsak, bize mesaj bırakmanızı rica ederiz. Teşekkür ederiz.)
Dortmund Şubesi:
Schwanenstraße 48, 44135 Dortmund
Tel-WhatsApp: 0176 810 218 06
(Yoğunluk nedeniyle aramanızı cevaplayamazsak, bize mesaj bırakmanızı rica ederiz. Teşekkür ederiz.)
E-posta: [email protected]
Banka Bilgileri:
Panda Home GmbH
OSTSEE SPARKASSE
IBAN: DE62 1305 0000 0201 1305 80